Образец договора оказания услуг по наполнению сайта
Шаблон договора на наполнение сайта контентом между юридическими лицами. Подходит для работ по созданию разделов, каталогов и контента, когда нужно закрепить сроки выполнения, порядок приемки, доступ к админ-панели и конфиденциальность.
Образец договора оказания услуг по наполнению сайта
|
г. ________________________
|
«__________» __________________ 2026 г.
|
________________________________ в лице ________________________________, действующего на основании ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________ в лице ________________________________, действующего на основании ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по наполнению сайта контентом, созданию дополнительных разделов и каталогов, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат.
1.2. Объем работ, сроки выполнения, стоимость и порядок оплаты определяются приложениями к настоящему Договору.
1.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ.
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Исполнитель приступает к работам после поступления предоплаты и получения необходимых материалов и доступов.
2.2. Заказчик в течение ______ рабочих дней после передачи результата обязан проверить сайт на наличие смысловых, орфографических, грамматических и технических ошибок и направить замечания.
2.3. Исполнитель обязан устранить выявленные замечания в течение ______ рабочих дней. При отсутствии замечаний результат считается принятым.
2.4. После передачи откорректированной версии сайта Стороны подписывают акт выполненных работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии с приложениями, информировать Заказчика о ходе работ и приостанавливать выполнение при необходимости дополнительного согласования.
3.2. Заказчик обязан своевременно оплачивать услуги, предоставлять контент, исходные материалы и код доступа к панели администрирования сайта, а также гарантировать правомерность использования переданных материалов.
3.3. Исполнитель вправе не приступать к работе либо приостановить ее при нарушении Заказчиком своих обязательств.
4. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ
4.1. Общая стоимость работ составляет __________________ рублей.
4.2. Предоплата составляет __________________ рублей. Окончательный расчет производится по результатам подписания акта выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ФОРС-МАЖОР И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Информация о коммерческой деятельности, технологиях и решениях, полученная при исполнении Договора, признается конфиденциальной.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Настоящий Договор действует с момента подписания до полного исполнения обязательств и может быть расторгнут при существенной просрочке исполнения либо по соглашению Сторон.
5.5. Споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда ________________________ после попытки урегулирования путем переговоров.
|
Исполнитель ________________________
|
Заказчик ________________________
|
Что проверить перед подписанием
Это базовый чеклист по группе документов. Перед использованием шаблона лучше пройтись по этим пунктам отдельно.
- Предмет договора, конечный результат, сроки выполнения и порядок сдачи по акту.
- Размер оплаты, этапность расчетов, условия приемки и ответственность за просрочку.
- Формулировки, которые отделяют ГПХ от трудовых отношений и снижают риск переквалификации.
Когда использовать этот шаблон
Шаблон подходит не для любого сценария. Ниже базовые ситуации, в которых такой тип документа обычно уместен.
- Когда нужно оформить выполнение работ или оказание услуг без смешения отношений с трудовым договором.
- Когда критично заранее описать конечный результат, сроки, акты и порядок оплаты за реально принятый результат.
- Когда заказчику и исполнителю нужно зафиксировать понятные коммерческие условия без признаков подчинения и трудового режима.
Смежные документы
Если нужен близкий по смыслу шаблон, посмотри другие документы из этого раздела.